Юридические услуги для бизнеса
Работаем дистанционно
по всей России 24/7
г. Омск
3 февраля 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью НАИМЕНОВЕНИЕ (ООО НАИМЕННОВАНИЕ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице заместителя генерального директора ФИО, действующего на основании генеральной доверенности № НОМЕР от ДАТА, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью НАИМЕНОВАНИЕ (ООО НАИМЕНОВАНИЕ), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава с другой стороны,
Совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – договор) о нижеследующем:
1.1. В настоящем договоре используются следующе термины:
Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Субподрядчику в порядке и на условиях, определённых настоящим договором;
Объект – здания, помещения, наружные установки, сооружения и другие объекты капитального строительства, по которым осуществляется строительство согласно условиям настоящего договора.
В рамках настоящего договора под Объектом понимается «Инженерная защита, внешние инженерные сети, улично-дородная сеть НАИМЕНОВАНИЕ» (п. 54 – «Автомобильные дороги в НАИМЕНОВАНИЕ (проектно-изыскательские работы, строительство)»);
Работы – объем работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями договора и приложений к нему требований строительных норм и правил;
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – первичный учетный документ для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ, составляемый Субподрядчиком на основании фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, пописываемый Сторонами;
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и монтаже зданий сооружений (форма М-35), — первичный учетный документ, оформляемый Субподрядчиком м подписываемый представителями Подрядчика и Субподрядчика, являющийся основанием для оформления оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ;
Авторский надзор – надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам;
Временные здания и сооружения – все временные здания и сооружения, устанавливаемые Субподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Субподрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки;
Гарантийный срок – период времени, в который Субподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества работ, выявленных Подрядчиком или правомочными согласно законодательству Российской Федерации.
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по договору;
давальческие материалы – это материалы, принятые Субподрядчиком от Подрядчика для выполнения работ без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством…. выполненных работ;
дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимы, неустранимый) (недостатки) – каждое отельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов нормативно-правовых актов, нормативных документов и/или условиям Договора, возникающие в процессе выполнения работ по договору, а также в течение гарантийного срока;
дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящий договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего договора;
дополнительные работы – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, изменениями и дополнениями по ней, согласованными специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта и организаций по проведению строительного контроля, выполняемые на основании письменного обращения Подрядчика о производстве работ в соответствии с техническим заданием;
журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – первичный учетный накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформленный Субподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
заказчик – НАИМЕНОВАНИЕ;
материалы и оборудование – строительный материал и конструкции, материал для отделочных работ, изделия и оборудование и другие материалы, необходимые для выполнения работ по Договору;
надзорные органы Российской Федерации – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) за выполнением хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами;
одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или уполномоченными представителями;
персонал Субподрядчика – штатные сотрудники Субподрядчика или физические лица, привлеченные Субподрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части;
представитель субподрядчика (Подрядчика) – лицо, уполномоченное Субподрядчиком (Подрядчиком) на совершение от его имени действий в соответствии с договором. Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
специалисты, осуществляющие авторский надзор – лица, являющиеся разработчиками проектной и рабочей документации и уполномоченные осуществлять авторский надзор за строительством Объекта;
проект производственных работ – документ, разработанный Субподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актом, утвержденный им и согласованный надзорными органами Российской Федерации с Подрядчиком;
техническая документация – проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства (реконструкции) Объекта, в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта, сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующее изделия, проект организации строительства (ПОС), за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, проект производства работ, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте;
проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА, НОМЕР, НИМЕНОВАНИЕ
рабочая документация – документация на строительство здания или сооружения, разрабатываемая на основе проектной документации и включающая рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, эскизные чертежи общих типов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами системы проектной документации для строительства, сметную документацию по установленным формам;
исполнительная документация – текстовые и графические материалы. Отражающие фактическое исполнение проектных решений фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства (реконструкции) о мере завершения определённых в проектной документации работ. Комплектность, состав и форма исполнительной документации, представленной на выполненный объем работ за отчетный период, должны соответствовать РД НОМЕР и СНиП НОМЕР;
регламенты Заказчика – локальные нормативные акты и н иные документы, принятые НАИМНОВАНИЕ обязательные для исполнения как Подрядчиком, так и Субподрядчиком, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики выполняемых работ в отношении строительного контроля, организации и производства проектирования, реконструкции и строительства Объекта;
скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами;
срок выполнения работ – период времени, определенный в договоре;
срок действия договора – период времени с даты вступления договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период;
строительный контроль – деятельность по обеспечению Заказчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям;
организация по проведению строительного контроля – Заказчик или иная независимая специализированная организация, являющая юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве (реконструкции Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опты, измерительные приборы, инструменты оборудование для контроля качества строительства (реконструкции) Объекта и право на осуществление данного вида деятельности и лабораторного контроля;
специалист – лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Субподрядчиком для выполнения работ по Договору;
специальный контроль – комплекс мероприятий, проводимый на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение закладки радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта и иных противоправных действий;
система комплексной безопасности – совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных. Автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям уровням защиты;
строительная площадка – земельный участок, необходимый для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемый в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты размещения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего договора;
строительная техника и расходные материалы – все виды исправных машин и механизмов, оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособленный инструмент и инвентарь, расходные материалы и пр., необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно выходящих в состав Объекта;
технологический этап – совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта);
предписание – замечания организации по проведению строительного контроля, других надворных и контрольных органов, в том числе замечания Подрядчика, изложенные в письменном виде по качеству выполняемых работ, на соответствие поступающего оборудования и материалов проектной документации, на ведение исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и да., относящиеся к выполнению Субподрядчиком условий настоящего договора и подлежащее немедленному устранению. Предписание может быть с остановкой или без остановки работ;
природная среда, компоненты природной среды, природные и природные антропогенные объекты, и прочие взаимосвязанные понятия определяются в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «об охране окружающей среды»
экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;
1.2. В договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;
слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот в зависимости от контекста;
положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано», «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;
термин «письменный» или в «письменной форме» обозначает запись на материалы (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами и удостоверено электронной цифровой подписью;
1.3. При толковании договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Подрядчик во всем полагается на квалификацию и опыт Субподрядчика и привлекаемых Субподрядчиком третьих лиц, которые по собственным заявлениям являются специалистами и обладают значительным опытом в области строительства;
1.4. При обнаружении расхождений или противоречащий между текстами договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться тест документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будут пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст приложения пользуется приоритетом.
2.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, технической документацией качественно выполнить на свой риск, своими силами и собственной строительной техникой из материалов Подрядчика строительно-монтажные работы по погружению забивной свай основания железобетонной подпорной стены на улице № 11согласно расчета ориентировочной стоимости работ (Приложение №1 к настоящему договору), включая выполнение обязательств в течение гарантийного срока (далее – работы), передать результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат выполненных Субподрядчиком в полном объеме работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
2.2. Отдельные этапы работ и сроки их выполнения определяются согласованным сторонами графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).
Указанные в пункте 2.1 настоящего договора работы выполняются Субподрядчиком по объекту НАИМЕНОВАНИЕ, расположенному в НАИМЕНОВАНИЕ.
2.3. субподрядчик осуществляет свою деятельность по Договору на основании Свидетельства НОМЕР о допуске в определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА на основании Совета партнерства НП «СРО» (протокол № от ДАТА). В случае отзыва или прекращения действия указанного свидетельства, позволяющего выполнять весь комплекс работ в рамках Договора, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению условий Договора, что влечет за собой расторжение Договора.
2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.
3.1. Договорная цена работ, подлежащая оплате Субподрядчику по настоящему договору, определяется на основании расчёта ориентировочной стоимости работ (Приложение № 1), является ориентировочной и составляет РАЗМЕР рублей 00 копеек, в том числе НДС РАЗМЕР.
Договорная цена подлежит корректировке в соответствии с объемом поручаемых Субподрядчику работ в соответствии с положениями настоящего пункта и пунктов 3.2, 3.5, 3.6 договора.
Договорная цена включает инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости подрядных работ от момента начала строительства до его окончания по нормативным срокам. Риск удорожания сверх рассчитанной величины ложится на Субподрядчика.
Стоимость работ определяется путем составления сметы с использованием федеральных единичных расценок НОМЕР, федеральных сборников сметных государственных сметных нормативов текущем уровне цен. Для перехода от базиса ГОД к текущим ценам используются индексы 4 квартала ГОД, определенными Минрегионразвития России.
К полученной сметной стоимости выполненных работ в указанном уровне добавляется (отдельной строкой) инфляционная составляющая за отчетный период, ставка, которая определяется следующим образом: ФОРМУЛА.
Разработанные Субподрядчиком сметы утверждаются Подрядчиком после согласования с Заказчиком.
Распределение договорной цены осуществляется согласно статьям затрат: строительные, монтажные, оборудование и прочие по нормативным показателям. При этом к показателям сметной стоимости применяется коэффициент тендерного снижения К в размере 0,977.
На основании соглашения между Подрядчиком и Заказчиком, Подрядчик совместно с Субподрядчиком определяет и согласовывает путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору остаток сметной стоимости (СРД) в части оставшейся для завершения строительства работ и затрат в соответствии с рабочей документацией остаток договорной цены (Сдог.п.), а также рассчитывается поправочный коэффициент тендерного снижения, применяемый к итогу КС-2
Поправочный коэффициент тендерного снижения рассчитывается по формуле: ФОРМУЛА.
3.2. Указанная в пункте 3.1 договора стоимость работ является приблизительной и подлежит окончательному уточнению Сторонами после получения положительного заключения государственной экспертизы по всей технической документации, необходимой для выполнения работ по договору и утверждения Заказчиком проектно-сметной документации и подписания дополнительного соглашения к договору и окончательно уточненных смет на весь объем работ по договору, которые после подписания становятся неотъемлемой частью договора. Односторонний отказ от подписания документов, уточняющих стоимость работ по договору, не допускается.
В договорную цену включены причитающиеся Субподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 2.1. настоящего договора, в том числе:
Стоимость все работ согласно рабочей документации;
Стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Субподрядчиком;
Затраты на охрану места проведения работ, материалов и оборудования;
Затраты на коммуникацию Объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
Затраты на специальный контроль;
Таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налоговой и споров на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
Накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения договора;
Стоимость понесенных Субподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;
Затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;
Затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
Затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на Объекте, «в холостую» и «под нагрузкой»;
Расходы по обеспечению приема делегаций, в рамках указаний Заказчика по подготовке площадок, информационных стендов, выполняемых по заданию Подрядчика;
Другие затраты, прямо не поименованные в настоящем договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Субподрядчиком в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора по согласованию с Подрядчиком.
3.3. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ рабочей документации в сторону их уменьшения, Подрядчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленной Подрядчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор.
В случае невозможности устранения выявленных нарушений договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к договору.
Субподрядчик не вправе выполнять работы, не предусмотренные проектной и рабочей документацией без согласования с Подрядчиком.
3.4. субподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Договорная цена, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, подлежит уменьшению до суммы, определенной ФГУ «Главэкспертиза России» (на поручаемые Субподрядчику работы) в проектной документации, получившей положительное заключение.
Субподрядчик не вправе требовать увеличения договорной цены, если по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации стоимость подлежащих выполнению работ и необходимых для этого расходов будет превышать договорную цену, определенную пунктом 3.1 договора.
3.6. Субподрядчик обязан заключить дополнительное соглашение на уменьшение договорной цены, ели стоимость выполненных им работ, определенная в соответствии с пунктами 3.1. и 3.5. настоящего договора составила сумму, менее оговоренной в пункте 3.1. настоящего договора.
4.1. Оплата выполняемых Субподрядчиком работ, указанных в пункте 2.1. настоящего договора, производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств га расчетный счет Субподрядчика в следующем порядке:
4.1.1. В течение 20 (двадцати) банковских дней со дня согласования Подрядчиком предоставленного Субподрядчиком обоснования суммы аванса, на основании восстановленного Субподрядчиком счета Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика аванс в размере не более 15% (пятнадцати процентов) от договорной цены, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, что составляет СУММА.
Зачет авансового платежа производится в размере 15 (пятнадцати процентов) от стоимости выполненных работ в месяц.
4.1.2. Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (КС-3) и подписанного Сторонами акта о приемке (КС-2) в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации. Указанной в разделе 13 настоящего договора и при наличии счета-фактуры, который предоставляет Субподрядчик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
4.1.3. Окончательная оплата по настоящему договору производится в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании итогового акта сверки исполнения обязательств между Сторонами.
4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему договору является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.3. Подрядчик вправе по дополнительному соглашению с Субподрядчиком осуществить платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.
4.4. Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику не зачтённый аванс (за невыполненные Субподрядчиком или непринятые Подрядчиком объемы работ) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика о расторжении настоящего договора.
4.5. После утверждения в установленном порядке проектной документации Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору с внесением изменений в график выполнения работ, а также, по согласованию Сторон, с внесением изменений ы первичные учетные документы по ранее принятым работам.
4.6. Субподрядчик представляет Подрядчику счет-фактуру на авансовый платежи и счет-фактуру на выполненные работы в течение 5 (пяти) дней соответственно с момента получения аванса и момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В счете-фактуру должны быть указаны номер договора и номер платежного документа.
4.7. При выставлении счетов на оплату Субподрядчик обязуется указывать следующую информацию:
— номер и дату договора;
— ФИО и должность ответственного лица Субподрядчика, который курирует сделку и его номер телефона.
4.8. Счета-фактуры должны быть оформлены следующим образом: ДАННЫЕ
4.9. На основании достигнутой договорённости между Подрядчиком и Субподрядчиком, Субподрядчик в счет сопровождения выполняемых им работ Подрядчиком, применяет коэффициент снижения К=0,9 к итогу акта о приемке выполненных работ (КС-2).
5.1. Начало работ: ДАТА
Окончание работ: ДАТА
Отдельные этапы работ, предусмотренные настоящим договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору) и месячно-суточным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору), подписанным Сторонами по форме Приложения № 3 к договору.
5.2. Датой завершения работ по договору в целом считается дата подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
5.3. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Субподрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделах 20 и 25 настоящего договора.
6.1. Субподрядчик, подписав настоящий договора, подтверждает, что
Несет полную ответственность за выполнение работ по-настоящему договору в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и проектной документацией;
Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнение работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;
Никакая работа Субподрядчика не является приоритетной в ущерб работы (результату работ) по настоящему договору.
6.2. Субподрядчик обязуется стремиться к постоянному улучшению системы экологического менеджмента. Субподрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору с учетом необходимости минимизации негативного воздействия на все компоненты природной среды.
7.1. В рамках договорной цены Субподрядчик:
7.1. Выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего договора в соответствии с нормативно-технической. Проектной и рабочей документацией и условиями настоящего договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации и сдает результаты работ Подрядчику. При выполнении работ, являющихся предметом настоящего договора Субподрядчик обязан выполнять дополнительные экологические требования и вправе руководствоваться дополнительными экологическими рекомендациями, которые относятся к Объекту (Приложение № 7 к настоящему договору). указанные требования не распространяются на изделия и оборудование, в которых применение материалов обусловлено паспортными данными на них и которые имеют соответствующие сертификаты и другие разрешительные документы.
Любые отклонения от нормативно-технической, проектной и рабочей документации и иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Субподрядчик обязан в письменном виде согласовать с Подрядчиком.
7.2. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления договора в силу лиц, ответственных:
За представление отчетов в объеме и порядке, определённых разделом 26 настоящего договора;
за производство строительно-монтажных работ;
о чем направляет в тот же срок Подрядчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться ФИО ответственных представителей, занимающих у Субподрядчика должность полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Субподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказ, доверенность) направляется Подрядчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.
Ответственные представители субподрядчика вправе осуществлять от имени Субподрядчика обязательства, принадлежащие Субподрядчику в соответствии с настоящим договором.
Ответственные представители Субподрядчика обязаны доводить до сведения Подрядчика все информационные материалы, документы и решения Субподрядчика, оформленные согласно положениям договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей субподрядчика, считаются исходящими от самого Субподрядчика и имеющими для него обязательную силу.
7.4. Разрабатывает и представляет на согласование Подрядчику детальный проект производства работ с указанием очередности и сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Материалы по системе комплексной безопасности представляются отдельными разделом «Инженерно-технические мероприятия по безопасности Объекта с контролем территории».
Материалы по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности Объекта представляются отдельным разделом «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению экологической безопасности и энергоэфеективности объекта».
7.5. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 3 (трех) календарных дней после согласования проекта производства работ с Подрядчиком, письменно уведомив о начале работ Подрядчика, если иной срок не предусмотрен графиком выполнения работ или условиями договора.
7.6. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов.
7.7. Ведет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля за предъявляемыми к приемке работ ежемесячно предоставляются Подрядчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.
Обеспечивает представление Подрядчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля все й текущей исполнительной документации, в том числе всех необходимых чертежей, спецификаций и иных документов, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
7.8. В соответствии с утвержденным графиком обучения эксплуатационного персонала Заказчика, оформленного согласно Приложению № 9 к договору производит обучение персонала Заказчика в части эксплуатации сложных инженерных систем, специальных систем и оборудования согласно перечню сложных инженерных систем, специальных систем и оборудования, требующих обучения эксплуатационного персонала Заказчика (Приложение № 8 к договору).
7.9. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорого транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки работ. Упомянутые акты представляет Подрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).
7.10. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства и при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных грузов и опасных грузов.
7.11. Обеспечивает в счет договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорого и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь простроенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
7.12. Обеспечивает в счет договорной цены сооруение на строительной площадке необходимых дополнительных изжаренных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.
7.13. Обеспечивает счет договорной цены сооружение (или) аренду временных сооружений и зданий, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Субподрядчика.
7.14. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду; при выполнении конкретных видов работ на особо охраняемых природных территориях детально прорабатывать требования по выполнению данных работ с привлечением специалистов указанных особо охраняемых природных территорий и в случае необходимости по согласованию с надзорными органами Российской Федерации.
Компенсирует ущерб, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ.
7.15. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим договором работ для окружающей природной среды, производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах в соответствии со специальными правилами, недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности и сброса воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод и выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков, выполняет работ по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной проектной документацией.
В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, субподрядчик извещает об обнаруженных объектах Подрядчика, а также учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.16. Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специальные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами, загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусмотренных для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии и договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет договорной цены.
Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
7.17. Вывозит в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания последнего акта о приемке выполненных работ (КС-2) со строительной площадки собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект строительную пощаду в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
7.18.В срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты завершения работ по договору в полном объеме направляет Подрядчику письменное уведомление о завершении работ.
м7.19. Обеспечивает в присутствии представителей Подрядчика и организации по проведению строительного контроля проведение индивидуального испытания, примененного материалов узла (части) Объекта и (или) Объекта в целом.
В срок, не позднее 12 (двенадцати) календарных дней до начала испытаний на Объекте направляет представителю организации по проведению строительного контроля комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформление комплектности.
Оформляет и передает Подрядчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла (части) Объекта и (или) Объекта в целом, индивидуального испытания по установленной строительными нормами и правилами формой.
7.20. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.21. Устраняет в течение срока, установленного Подрядчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия договора и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по договору.
7.22. несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями раздела настоящего договора. В случае выхода из строя их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет договорной цены в течение срока, установленного Подрядчиком.
7.23. Предъявляет организации по проведению строительного контроля законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.
Субподрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без их предъявления организации по проведению строительного контроля.
7.24. До начала выполнения работ получает согласие органа местного самоуправления на начло земляных работ и согласовывает место размещения плодородного грунта.
7.25. Оформляет разрешение на производство земляных работ, согласованное с владельцами инженерных коммуникаций.
7.26. Выполняет в полном объёме работы по технической и биологической рекультивации земель, предусмотренные в технической документации с последующим оформлением акта по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель с участием представителей Подрядчика, специальной постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель соответствующего органа местного самоуправления, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации и актами органа местного самоуправления. Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного на период выполнения строительно-монтажных работ, и обязуется проводить иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Осуществляет восстановление (рекультивацию) иных компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта на основании проектов, подготовленных за счет Субподрядчика, силами Субподрядчика или привлеченных субподрядных организаций.
7.27. Обязан обеспечить доступ к месту проведения работ представителем НАИМЕНОВАНИЕ с обязательным уведомлением Подрядчика.
7.28. Предоставляет Подрядчику исполнительную документацию в количестве 4 (четырех) экземпляров + 2 (два) экземпляра на электронном носителе одновременно с последним актом о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору.
7.29. Принимает участие в работе приемочной комиссии.
7.30. Обеспечивает охрану места проведения работ и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему договору до даты передачи Подрядчику полного комплекса выполненных работ по договору.
7.31. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.
Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными правовыми актами в течение всего срока действия настоящего договора.
Гарантирует, что любой субподрядчик, привлекаемый к выполнению строительно-монтажных работ от лица Субподрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика и Подрядчика по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
7.32. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
7.33. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам, использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.
7.34. Обязуется письменно уведомлять Подрядчика р любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и (или) в связи с исполнением настоящего договора, в том числе:
Аварии (в течение 2 (двух) часов);
Любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение суток, а в течение недели после окончания расследования представить копии материалов специального расследования несчастных случав;
Любом происшествии, в результате которого причинение вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размере (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
Хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
Аресте и (или) блокировке счетов и (или) иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
Забастовках персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта, взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по настоящему договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
Иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации и т.д. (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
Остановке работ со стороны организации по проведению строительного контроля другими надзорными органами (в течение не более 1 (одного) часа с момента получения предписания);
Обнаружения радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (двух) часов).
7.35. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и в порядке, определенных разделом настоящего договора.
7.36. По письменному запросу Подрядчика обязуется предоставлять Подрядчику сведения о привлекаемых к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором субподрядчиков. Субподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядными организациями.
7.37. По требованию Подрядчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п., удостоверяющих качество выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной технической документации.
7.38. Обязуется предоставить подрядчику и Заказчику возможность осуществлять мониторинг охраны Объекта, системы комплексной безопасности, а также выполнения требований антитеррористический защищенности и режима специального контроля.
7.39. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.
7.40. С учетом категоричности Объекта обязуется обеспечить безопасности выполнения работ на Объекте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства, в том числе путем:
Осуществления специального контроля материалов, оборудования, изделий и конструкций, поставляемых на строительные площадки;
Соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;
7.41. В целях организации управления и контроля за ходом поставок материалов, технических ресурсов, обязуется:
Ежегодно в срок до 18 (восемнадцатого) ноября года, предшествующего панируемому представить Подрядчику план поставки материально-технических ресурсов на год, по форме, установленной Подрядчиком;
Ежемесячно в срок до 23 (двадцать третьего) числа месяца, предшествующего планируемому, представлять Подрядчику план поставки материально-технических ресурсов на месяц, по форме, установленной Подрядчиком;
Обеспечить заключение договоров перевозки, предусматривающих обязанности организаций, осуществляющих перевозки, оснащать транспортные средства, категории которых установлены соглашением об организации транспортного обеспечения аппаратурой, в том числе спутниковой навигацией и последующей координации, и контроля в единой логистической системе доставки грузов.
7.42. Участвует в приемке Подрядчиком или привлеченным им доя осуществления контроля третьим лицом отдельных ответственных конструкций, а также составления актов освидетельствовании работ, скрываемых последующими работами, конструкциями, от качества выполнения которых зависят прочность и устойчивость Объекта.
7.43. После согласована в установленном порядке проектной документации и после согласования в установленном порядке рабочей документации обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении графика выполнения работ (Приложение № 2 к договору), с целью детализации работ по статьям затрат и обоснованию затрат Субподрядчика в рамках договорной цены с учетом требований, предусмотренных пунктами 31, 13.6.3 договора, а так е, по согласованию Сторон, вносит изменения в первичные учетные документы по ранее принятым работам.
7.44. Обеспечивает в течение двух рабочих дней со дня прибытия работника в командировку или на вахту и/или приема на работу иногороднего работника его компетентное размещение в местах временного проживания рабочих и персонала Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.45. Разрабатывает и представляет на согласование с Подрядчиком в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения Договора правила и распорядок пребывания рабочих и персонала Субподрядчика в местах их временного проживания.
7.46. Обеспечивает исполнение рабочими м персоналом Субподрядчика правил и распорядка пребывания.
7.45. Представляет Подрядчику ежемесячно, не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, сведения о физических лицах, привлекаемых Субподрядчиком к выполнению работ на Объекте, в том числе по договорам с субподрядчиком (если соответствующие обязательства буду приняты субподрядчиком), по форме согласно Приложению № 13 к настоящему договору.
7.48. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
8.1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора в пределах договорной цены в порядке, предусмотренном настоящим договором.
8.2. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего договора в силу, полномочных представителей Подрядчика на Объекте, официально известив об этом Субподрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.
8.3. Уведомляет Субподрядчика об организации для проведения строительного контроля за производством работ на Объекте.
8.4. Осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.
8.5. Оказывает содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором.
8.6. Подрядчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Субподрядчиком на Объекте строительства.
8.7. Подрядчик вправе предложить Субподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причинённого природной среде или как компонентам в процессе строительства.
8.8. Подрядчик вправе рекомендовать Субподрядчику места для складирования материалов, а также для размещения рабочей силы.
8.9. Подрядчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
8.10. Подрядчик вправе осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.
8.11. Подрядчик вправе проводить на Объекте независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и (или) за конкретный период строительства, в случае, если по результатам проведенных контрольных проверок Подрядчиком или Заказчиком выявлены факты отступления Субподрядчиком от проектной документации и (или) факты повышения стоимости строительно-монтажных работ при их проведении.
9.1. Субподрядчик выполняет работы с использованием предоставленных Подрядчиком строительных материалов (далее – материалы).
9.2. Подрядчик передает Субподрядчику материалы с приложением инструкций и технической документации по их использованию, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.
Передача материалов оформляется по накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение № 10 к Договору). При передаче материалов фиксируется их количество и качество.
9.3. Субподрядчик обязан использовать предоставленные Подрядчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Подрядчику отчет о переработке давальческих материалов (Приложение № 11 к договору), а также после окончания работ возвратить остаток неиспользованных материалов.
9.3. Субподрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Подрядчиком материалов, оказавшихся в его ведении в связи с исполнением настоящего договора.
Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, переданных Подрядчиком для исполнения настоящего договора, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работ до ее приемки Подрядчиком.
9.5. После приемки от Подрядчика при складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами в другой нормативной документацией, Субподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов допоставка (замена) необходимого количества осуществляется за счет Субподрядчика.
9.6. Во время транспортировки, хранение, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования Субподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял квалифицированный и добросовестный Субподрядчик.
9.7. При приёмке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования Субподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и повреждение. В случае утраты, порчи и (или) повреждения материалов и оборудования, принятых Субподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукта осуществляется за счет Субподрядчика.
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности целостности материалов и оборудования до сдачи результата работ Подрядчику в полном объеме по договору (до подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ) несет Субподрядчик.
11.1. Строительная техника и расходы материалы, используемые Субподрядчиком для выполнения работ по Договору, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
11.2 Строительная техника должна находиться в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ.
12.1. Субподрядчик в рамках договорной цены поэтапно разрабатывает и согласовывает с организацией по проведению строительного контроля и Подрядчиком проект производства работ. Этапность разработки проекта производства работ должна быть соблюдена в соответствии с проектом организации строительства. После согласования Субподрядчик передает два экземпляра проекта производства работ Подрядчику.
12.2. При необходимости Субподрядчик разрабатывает и представляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
12.3. К производству работ допускаются персонал Субподрядчика, прошедший проверку зданий по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.
12.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожарных объектах осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами по безопасности труда в строительстве.
13.1. Первичная учетная документация включает:
Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – на бумажном носителе и в электронном виде;
Акт о приемке выполенных работ (форма КС-2) – на бумажном носителе и в электронном виде (должен быть заполнен на основании Инструкции по заполнению унифицированной форм отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной государственной статистики (Росстат), акт о приемке выполненных работ может быть дополнен графами для достижения соответствия сметно-нормативной базе, на основании которой рассчитывается стоимость выполненных работ;
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде;
Акт об оприходовании материальных ценностей. Полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35) — на бумажном носителе и в электронном виде (при осуществлении разборки и демонтаже зданий и сооружений).
Подрядчик имеет право в интересах строительства и реализации связанных с ним иных мероприятий требовать от Субподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 5 (пять) календарных дней передав Субподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Субподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Подрядчиком документацию.
13.2. Субподрядчик обязан вести и представлять Подрядчику первичную учетную документацию в порядке и в объеме, установленных техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и Подрядчиком.
Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости и другими надзорными и контролирующими службами.
13.3. До 23-го числа текущего (отчетного) месяца Субподрядчик представляет Подрядчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий:
Первичную учетную документацию;
Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;
Акт о приемке выполненных работ 9форма КС-2) – 5 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, завизированный сотрудником департамента строительства и контроля Подрядчика или организацией по проведению строительного контроля, при наличии договора с организацией по проведению строительного контроля, с обязательным приложением актов на скрытые работы;
Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 5 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35) – 5 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном вид (при осуществлении разборки и демонтаже зданий и сооружений);
Счет-фактуру – 1 экземпляр на бумажном носителе;
Счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;
Ведомость переработки давальческих материалов (при наличии материального оборудования поставки Подрядчика) – 5 экземпляров на бумажном носителе;
Акт о приемке-передаче оборудования и монтаж по форме ОС-15 – 5 экземпляров на бумажном носителе (при наличии материалов и оборудования поставки Подрядчика);
Накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (при наличии материалов и оборудования поставки Подрядчика) – 5 экземпляров;
Акт об окончании пусконаладочных работ «под нагрузкой» — 3 экземпляра предоставляется в течение 3 (трех) дней после окончания работ.
13.4. С момента начала работ по настоящему договору до их завершения Субподрядчик вдет общий журнал работ в соответствии с приказом НАИМЕНОВАНИЕ.
13.5. Субподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ после письменного разрешения Подрядчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ. Выдача разрешений производится организацией по проведению строительного контроля результатам акта проверки производственной готовности Субподрядчика к выполнению работ.
13.6. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а):
13.6.1. Заполняется Субподрядчиком на основании фактически выполненных строительно-монтажных работ, подтверждаемых Субподрядчиком, представителем организации по проведению строительного контроля и Подрядчика по каждому Объекту, входящем в Объект. С детализацией по видам работ, оборудования и материалам в электронном виде с учетом положений пункта 3.1. в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде и передается Подрядчику ежемесячно при сдаче выполненных работ в порядке. Указанном в пункте 13.3. настоящего договора;
Должен храниться на Объекте в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.
13.6.2. Составляется с учетом начислений, предусмотренных в разработанной сметной документации, на основании фактически выполненных видов и объемов работ, согласно выданной Подрядчиком в производство работ рабочей документации.
13.6.3. Должен быть пронумерован, прошнурован, сброшюрован и постоянно находиться на Объекте совместно с исполнительной документацией.
13.6.4. Заполняется следующим образом:
Графа 3 «Конструктивные элементы и виды работ», графа 5 «Единица измерения», графа 6 «Цена за единицу», графа 7 «Количество работ по смете», графа 8 «Сметная (договорная) стоимость, руб.» заполняется с учетом положений пунктов 3.1, 13.6.2;
Заполнение журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, начиная с графы 9 и далее, производится ежемесячно, до 23-го числа текущего месяца;
«количество» (графы 9,12,15 и далее) – в соответствии с фактически выполненным объёмом работ в отчетном периоде (месяце);
«стоимость» (графы 10,13,16 и далее) – определяются путем произведения «количества выполненных работ в данном месяце» на графу 6 «цена за единицу»;
«стоимость фактически выполненных работ с начала строительства» (графы 11,13,17 и далее) – определяется накопительно путем суммирования стоимости выполненных работ с начала строительства.
13.6.5. Исправления в журнал учета выполненных работ по форме КС-6а вносятся следующим образом: зачеркивается неправильный текст или сумма и надписывается над зачеркнутым исправленный текст или сумма. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в документе должно быть оформлено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также проставлена дата исправления.
13.6.6. Должен содержать:
Названия, адреса и телефоны Подрядчика и Субподрядчика;
Наименование Объекта;
Адрес (место нахождения объекта);
Дату и номер договора (в том числе последнего соглашения);
Отчетный период (месяц), за который он составлен;
Наименование и объем выполненных работ с учетом положений 31, 13.6.2, помесячно, нарастающим итогом с начала строительства Объекта в разрезе объектов, входящих в состав Объекта с детализацией по видам работ, оборудованию и материалам;
Стоимость работ, выполненных помесячно нарастающим итогом с начала строительства с учетом положений пунктов 3.1 и 1.6.2.
13.6.7. Фактически выполненные объемы работ, учитываются по форме КС-6а, являющейся накопительным документом, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).
13.6.8. Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика немедленно представлять журнал учета выполненных работ Подрядчику.
Если Подрядчик не удовлетворен ходом м качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами иди записями Субподрядчика, он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока обеспечивает выполнение указаний Подрядчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.
Отсутствие замечаний Подрядчика в журнале учета выполненных работ не освобождает Субподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Подрядчика.
13.7. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2):
Заполняется в соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированных форм по учету работ в капитальном строительстве;
Оформляется на основании локальных сметных расчетов за фактически выполненные виды и объемы работ согласно выданной Подрядчиком в производство работ, рабочей документации с учетом положений пунктов 3.1 и 13.6.2.
До утверждения полного комплекта рабочей документации составляется с учетом начислений, предусмотренных в разработанной сменой документации на основании:
Соответствующих позиций согласованной сметной документации с применением коэффициентов снижения, указанного в пункте 4.9 настоящего договора, применяемого к итогу акта о приемке выполненных работ (КС-2);
Соответствующих позиций согласованной сметной документации с применением коэффициента тендерного снижения К;
Фактически выполненных видов и объемов работ согласно выданной Подрядчиком в производство работ рабочей документации.
После полного выхода комплекта рабочей документации составляется с учетом начислений, предусмотренных в разработанной сметной документации на основании:
Соответствующих позиций согласованной сметной документации с применением коэффициента снижения. Указанного в пункте 4.9 настоящего договора, применяемого к итогу акта о приемке выполненных работ (КС-2);
Соответствующих позиций согласованной сметной документации с применением поправочного коэффициента тендерного снижения Кпопр;
Фактически выполненных видов и объемов работ согласно выданной Подрядчиком на производство работ рабочей документации.
Должен содержать:
Названия, адреса и телефоны Подрядчика и Субподрядчика;
Наименование Объекта;
Адрес (место нахождения объекта);
Дату и номер договора (в том числе дополнительных соглашений);
Дату и номер, а также отчетный период (месяц), за который он составлен;
Наименование и объем фактически выполненных видов и объемов с детализацией по видам работ, оборудованию и материалам;
Стоимость работ, выполненных за отчетный период, с учетом положений пункта 13.7.
13.8. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с выделением стоимости оборудования «в монтаже», монтажных работ по оборудованию, в разрезе затрат по объекту, входящих в состав объекта строительства за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные строительно-монтажные и другие работы, выполняемые при строительстве Объекта.
Должна содержать:
Названия, адреса и телефоны Подрядчика и Субподрядчика;
Наименование Объекта;
Адрес (место нахождения объекта);
Дату и номер договора (в том числе дополнительных соглашений);
Дату и номер, а также отчетный период (месяц), за который она составлена;
Стоимость работ, выполненных с начала проведения работ, с начала года и за отчетный период.
13.9. Передача материалов Субподрядчику оформляется по накладной на оплату материалов на строну (форма М-15) (приложение № 10 к договору), в которой указывается, что материалы передаются в переработку на давальческих условиях. Подрядчик передает Субподрядчику материалы с приложением инструкций и технической документации по использованию, необходимые для выполнения работы по настоящему договору. При передаче материалов фиксируется их качество и количество.
Субподрядчик обязан использовать предоставленные Подрядчиком материалы в соответствии с нормами расходов материала в строительстве. Ежемесячно одновременно со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику отчет о переработке давальческих материалов (Приложение № 11 к договору), а также возвратить остаток по окончании срока выполнения работ по договору.
При этом стоимость материала определяется в соответствии с фактической ценой, включая все понесенные затраты, связанные с приобретением и заготовкой материала.
Субподрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Подрядчиком материалов, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.
Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, переданных Подрядчиком для исполнения настоящего договора, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Подрядчиком. После приемки от Подрядчика при складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов, строительной техники Субподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и строительной техники допоставка (замена) необходимого количества осуществляется за счет Субподрядчика.
13.10. Передача оборудования в монтаж оформляется актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.
13.11. Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15, представляется субподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма Кс-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2).
13.12. Лимит размера затрат на временные здания и сооружения определяется в соответствие с Приложением 1 к ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений от ДАТА. Расчеты за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения в случае включения данных затрат в сметный расчет.
13.13. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, утвержденной в производство работ, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Подрядчиком, субподрядчиком и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются непредвиденные работы и затраты. Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная договором, находится в распоряжении Подрядчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или о окончании выполнения строительно-монтажных работ.
13.14. Стоимость пусконаладочных работ «в холостую» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) по видам работ в разрезе объектов, входящих в состав объекта, отдельной строкой и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пусконаладочные работы (прочие затраты»).
14.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Подрядчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующим актом и необходимыми исполнительскими схемами.
14.2. Субподрядчик письменно не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала приемки уведомляет Подрядчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Субподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приёмки скрытых работ.
14.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Субподрядчиком ответственному представителю Подрядчика и иным лицам, указанным в пункте 14.2 настоящего договора, в рабочие дни и часы работы.
14.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы в отсутствие Подрядчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов. Осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 14.5 настоящего раздела.
14.5. В случае, если Подрядчик был надлежащим образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, субподрядчик имеет право составить акт в отсутствие Подрядчика, но при условии обязательного присутствия руководителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, закрыть работы. При этом ответственность за качество скрытых работ несет Субподрядчик. Подрядчик вправе потребовать открытия и проверки ненадлежащим образом выполненные работы (отклонения от утвержденной рабочей документации, брак, дефекты, недостатки) затраты на вскрытие работ в этом случае относятся на счет Субподрядчика.
14.6. В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Подрядчиком, при этом Подрядчик не был информирован или информирован с опозданием, субподрядчик согласно указанию Подрядчика, за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, затем за свой счет восстановить данную часть скрытых работ.
14.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
14.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, подрядчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Подрядчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Подрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Подрядчиком данный срок может быть увеличен.
15.1. Строительный контроль проводится с целью проверки соответствия выполненных работ требованиям проектной и нормативной документации.
15.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного. Природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. Строительный контроль на опасных производственных Объектах должен осуществляться с учетом положений Федерального закона НАИМЕНОВАНИЕ.
15.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности объекта (оценки подтверждения соответствия, регистрация, испытания и др.). номенклатура и объем таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.
15.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил., а также технических регламентов.
15.5. Лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.
15.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций изделий и оборудования, не предусмотренные системами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в проектной документации.
15.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований (испытаний) при проведении строительного контроля на Объекте должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.
15.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.
15.9. Качество работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, должно соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов.
15.10. Если вовремя производства работ будут приняты новые или изменяющие соответствующие технические регламенты и документы в области стандартизации, субподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта новым или изменённым требованиям.
15.11. субподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.
15.12. В процессе контроля качества Субподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенный в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов пуско-наладочных работ. По итогам входного контроля субподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.
15.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Субподрядчик проверяет:
Соответствие показателей применимых конструкций, материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов;
Наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанной конструкции, материалов, изделий и оборудования;
Наличие соответствующих сертификатов;
Наличие и надлежащие заполнение документа о качестве и соответствии приведенных данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
Наличие маркировки, сохранность упаковки, наличие и сохранность защитных и красочных покрытий и т.п.;
Правильность складирования и хранения;
Сроки годности.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
15.12.2. Операционным контролем субподрядчик проверяет:
Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;
Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющееся на данные технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, нормы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствия установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной, рабочей и технологической документации.
15.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы субподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.
15.12.4. Приемочным контролем Субподрядчик оценивает качество:
ыполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;
Работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся доступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
Выполнение строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов, которых выявленных контролем, невозможно без разработки или повреждения конструкций и участков инженерных сетей.
15.12.5. При подготовке к проведению пуско-наладочных работ Субподрядчик проверяет проведение инструктажей по технике безопасности с персоналом, проводящим испытания;
Готовность объектов испытания к их проведению (наличие заземления и т.д.);
Готовность средств измерений (лабораторий) к проведению испытаний;
Наличие утвержденных и согласованных программ испытаний.
При проведении пуско-наладочных работ проверяются:
Соответствие выполнимых операций программам испытаний;
Показания измерительных значений;
Соблюдение правил техники безопасности персоналом, участвующим в пуско-наладочных работах.
При оформлении результатов пуско-наладочных работ проверяются:
Наличие соответствующих записей в специальных журналах работ;
Соответствии форм подготавливаемых документов требованиям действующих норм;
Полнота оформления документов.
15.13. Субподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявляемые при контроле качества.
15.14. Результаты приемки работ, скрывающими последующими работами. Отдельных участков, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с НАИМНОВАНИЕ.
15.15. Субподрядчик предоставляет Подрядчику возможность в любое время проверять ход работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты задокументированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверки освобождают субподрядчика от обязательств по настоящему договору.
15.16. Субподрядчик при выполнении строительного контроля и контроля качества обязан обеспечить Подрядчику и Заказчику возможность осуществлять:
Проверку наличия у Субподрядчика (привлекаемых им субподрядчиков) документам о качестве (сертификатов в установленных случаях) применяемых им материалов, конструкций изделия и оборудования, документированных результатов контроля качества, проведенных геодезических измерений и лабораторных испытаний;
Контроль соблюдения Субподрядчиком (привлекаемых им субподрядчиком) при складировании и хранении применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
Контроль наличия и правильности ведения Субподрядчиком исполнительной документации, оценку достоверности исполнительных геодезических схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
Контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного надзора и актов-предписаний уполномоченных лиц Подрядчика;
Контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графика выполнения работ;
Оценку (совместно с Субподрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей и подписание двусторонних актов, подтверждающих их соответствие;
Заключительную оценку (совместно с Субподрядчиком) соответствия законченного строительством Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, нормативных документов и проектной документации;
Проведение иных контрольных процедур, установленных действующим законодательством.
15.17. Подрядчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на объекте и контроля качества специализированной (инженерной) организации.
16.1. Субподрядчик предпринимает все меры для обеспечения эффективной защиты предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим конструкциям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждением, водотокам, почве и пр.
16.2. Субподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения. Связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также компенсирует вред, причинённый окружающей среде в результате его действий.
16.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые возможны вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору при выполнении работ, Субподрядчик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
17.1. Сдача-приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный (текущий) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма Кс-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Субподрядчик представляет первичные учетные документы, оформленные в количества и порядке, предусмотренном настоящим договором, Подрядчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного (текущего) месяца.
17.2. Подрядчик в течение 10 (десяти рабочих дней с момента получения указанных в пункте 17.1 договора документов рассматривает их и направляет Субподрядчику по1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения.
Субподрядчик предоставляет первичные документы, оформленные в количестве и порядке, предусмотренном настоящим договором, Подрядчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного (текущего) месяца.
17.3. При отсутствии стоимости оборудования и материалов в сметной нормативной базе их цена подтверждается на основании реестра, перечисляющего первичные учетные документы с итоговой строкой, суммирующей затраты. Реестр должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером Субподрядчика и заверен печатью организации. К реестру должны быть приложены заверенные копии первичных учетных документов, перечисленных в реестре.
17.4. По окончании выполнения Субподрядчиком всех работ, указанных в пункте 2.1 настоящего договора, Субподрядчик уведомляет в письменном виде Подрядчика об окончании всех работ по договору, после чего Стороны подписывают итоговый акт о сверке выполнения обязательств между Сторонами, являющийся основанием для проведения окончательных взаиморасчетов согласно пункту 4.1.3 договора.
17.5. Субподрядчик при предоставлении полного комплекта первичной учетной документации за отчетный период, согласно настоящему договору, в обязательном порядке предоставляет гарантийное письмо о готовности корректировки актов о приемке выполненных работ по форме №№ КС-2, Кс-3, Кс-6а после подписания дополнительного соглашения об изменении цены договора. В порядке, установленном пунктами 3.2, 3.6 договора.
18.1. С начала строительно-монтажных работ и до даты подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по договору Субподрядчик в счет договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание места производства работ, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружения субподрядчика.
18.2. Если в результате действия (бездействия) Субподрядчика Подрядчику и иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, временных зданий и сооружений, субподрядчик обязан возместить причиненные убытки и упущенную выгоду.
18.3. Субподрядчик не несет ответственность за причиненный Объекту ущерб, который возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, названных в разделе 25 настоящего договора.
18.4. Дата подписания последнего акта о приёмке выполненных работ по договору определяет момент перехода Подрядчику обязанностей по содержанию места проведения работ и охране, а также риск случайной гибели и случайного повреждения результатов.
18.5. Субподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Подрядчиком и Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта антикриминальной и антитеррористической защиты.
18.6. Субподрядчик организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Объекта, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности объектов.
18.7. Субподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Субподрядчик заключает договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и другие платежи на период строительства.
18.8. субподрядчик обеспечивает доставку грузов на Объект автомобилей транспортом, оборудованным телематический аппаратурой, в том числе аппаратурой спутниковой навигации.
19.1. Подрядчик вправе вносить изменения в проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.
19.2. Субподрядчик не вправе без согласования с Подрядчиком производить замену материалов и применять технику, которые не предусмотрены проектной документацией, принципиально меняют технологию, приводят к удорожанию работ.
20.1. Субподрядчик обязан письменно предупредить Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней и приостановить работы до получения от Подрядчика указаний при обнаружении:
Возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий исполнения его указаний, способе выполнения работ;
Иных, не зависящих от субподрядчика обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный графиком выполнения работ.
20.2. Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения предложений Субподрядчика должен письменно направлять ему указания.
20.3. Субподрядчик, не предупредивший Подрядчика об обстоятельствах, названных в пункте 20.1 настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Подрядчика, упомянутых в пункте 20.2 настоящего договора, несут полную материальную ответственность за некачественное выполнение работ.
20.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ вследствие внесения изменений в проект по инициативе Подрядчика Субподрядчик составляет акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ), который направляется на утверждение Подрядчику.
20.5. Акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ) должен содержать:
Подпись и печать Субподрядчика;
Подпись и печать ответственного лица Подрядчика и Заказчика;
Подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;
Подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением записи в журнал авторского надзора.
20.6. Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в проектную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору после утверждения проектной документации Заказчиком.
20.7. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении договорной цены и при необходимости графика выполнения работ Субподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
20.8. Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ (форма КС-6а) производится посредством включения дополнительных листов без изменения существующей формы.
При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а) указываются отдельно включаемые и исключаемые объекты (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.
В случае включения позиции из перечня в исключаемую строку (КС-6а) вносится запись «Исключено дополнительным соглашением № ___».
20.9. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением и переданной в производство работ проектной документации, включая стоимость сметную документацию.
20.10. Субподрядчик, не согласовавший с Подрядчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, не вправе требовать от Подрядчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения причиненных этим убытков.
21.Обеспечение исполнения обязательств по Договору
21.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору должно быть предоставлено в форме безусловной и безотзывной банковской гарантии согласно требованиям и порядке, предусмотренному настоящим разделом.
21.2. Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору подлежат выплате Подрядчику в качестве компенсации за убытки, которые он может нести вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
21.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия предоставляется одним из банков-эмитентов, предварительно согласованных с Подрядчиком не позднее даты подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по договору. Субподрядчик должен представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения обязательств Субподрядчика в гарантийный период (приложение № 2 к настоящему договору) одним из банков-гарантов, согласованных с Подрядчиком в размере 5% пяти процентов) от договорной цены.
Срок действия банковской гарантии выполнения обязательств Субподрядчика, гарантийный период составляет 5 (пять) лет с даты подписания Странами последнего акта приемки выполненных работ по договору.
21.4. Субподрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению гарантии.
21.5. Подрядчик возвращает Субподрядчику оригинал выданной ему безусловной безотзывной банковской гарантии обеспечения выполнения обязательств Субподрядчиком в гарантийный период после истечения срока ее действия.
21.6. Непредставление обусловленной договором банковской гарантии считается существенным нарушением со стороны Субподрядчика.
22.1. Субподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему договору.
22.2. Гарантийный срок, т.е. срок, в течение которого результат работ, а также любая его часть должны соответствовать требованиям договора, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по договору.
22.3. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по договору.
Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Субподрядчик.
22.4. Если в соответствии с настоящим договором результат работ принял Подрядчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.
22.5. Гарантия качества результат выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, распространяется на все составляющие результата работ, выполненные в рамках настоящего договора.
22.6. Субподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа и неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведённого силами Субподрядчиком или привлеченными Подрядчиком третьими лицами.
22.7. В течение гарантийного срока Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по устранению и исправлению дефектов, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.
22.8. Если замена и восстановление, выполнение Субподрядчиком в гарантийный период, влекут снижение установленных рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Подрядчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Субподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Субподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям договора.
22.9. При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный период Подрядчик письменно извещает Субподрядчика об обнаружении дефектов с указанием срок прибытия представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов с момента подписания акта о выявленных дефектах.
Ответственное лицо Субподрядчика совместно с представителем Подрядчика обязано присутствовать при проведении экспертиз дефекта в указанное Подрядчиком время (не позднее 24 часов после направления извещения) и в означенном месте. В случае если извещение обусловлено аварией, Субподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.
В случае необоснованного неприбытия представителей Субподрядчика либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Подрядчиком в одностороннем порядке.
Течение срока ответственности Субподрядчика начинается с даты вручения Субподрядчику акта о дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения либо с даты отправления заявления по почте.
Субподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов в строгом соответствии с указаниями Подрядчика.
Для замены дефектной или поврежденной работы и (или) материала Субподрядчик должен использовать материалы, одобренные Подрядчиком в соответствии с договором.
После завершения ремонтных работ по устранению дефектов, Субподрядчик приглашает Подрядчика для проведения инспекции.
Если Подрядчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную. Стороны подписывают акт устранения недостатков.
После завершения гарантийных работ Субподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.
22.12. Если субподрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), Подрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции согласно пункту 23.10.2 настоящего договора. При этом без ущемления своих прав по гарантии Подрядчик вправе заменить материалов, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Субподрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, начиная с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Подрядчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Подрядчиком счета и документально подтверждённой калькуляции затрат Подрядчика.
22.13. Если отступления в работе от условия настоящего договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Субподрядчиком в установленный Подрядчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
22.14. Субподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.
23.1. При нарушениях условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
23.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
23.3. В случае нарушения какой-либо Стороной сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору сроки исполнения обязательств другой Стороной соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором).
23.4. В случае полного либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим договором обязательств другая Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором).
23.5. Взыскание Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных случаев нарушения обязательств по настоящему договору, а также сумм возмещения убытков иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего требования (претензии) об их уплате и(или) возмещении. Письменное требование (претензия) не является по настоящему договору документом, определяющим дату получения Стороной доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего договора.
23.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от необходимости возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему договору. неустойка (пеня) по настоящему договору является штрафной.
23.7. В случае завышения субподрядчиком стоимости выполненных строительно-монтажных работ, установленных проверками Подрядчика и/или Заказчика, Субподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой процента от указанной суммы за каждый день пользования чужими денежными средствами до даты их получения).
23.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком своих обязательств по срокам выполнения строительно-монтажных работ, установленных графиком выполнения работ в текущем месяце и/или сроков окончания работ в целом по Договору Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять десятых процента от стоимости договора.
Если Субподрядчик допустит нарушение графика выполнения работ в части выполнения строительно-монтажных работ в последующем (их) месяце(ах), неустойка в размере, установленном в абзаце 1 настоящего пункта, должна быть уплачена по каждом месяце отдельно.
23.9. В случае применения административными органами и/или Заказчиком имущественных санкций к Подрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных действий, влекущих применение к Подрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует Подрядчику убытки в размере взысканных санкций.
23.10. Субподрядчик в случае нарушения своих обязательств по настоящему договору уплачивает Подрядчику:
23.10.1. За нарушение срока завершения работ по договору – неустойку в размере 0,025 (ноль целых двадцати пяти тысячных) процента от договорной цены за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки не моет превышать 5 (пяти) процентов от договорной цены.
23.10.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных пунктами 7.43, разделом 22 настоящего договора, — неустойку в размере 0,025 (ноль целых двадцати пяти тысячных) процента от договорной цены за каждый день просрочки.
23.10.3. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивировочных отказах Подрядчика от принятия исполненных строительно-монтажных работ и (или) актов, составленных Подрядчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, иных сроков, ответственность за нарушение которых предусмотрена разделом 23 настоящего договора, — 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение за каждый день просрочки.
23.10.4. За непредставление или нарушение срока представления документов, предусмотренных разделом 13 и пунктом 17.5 настоящего договора – неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от общей месячной стоимости работ, по которым должны быть представлены документы за каждый день просрочки.
23.10.5. За непредставление или нарушение срока представления документов, предусмотренных разделом 26 настоящего договора либо представление недостоверной информации – штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день непредставления или нарушения сроков представления документов, либо представления недостоверной информации.
Данная ответственность наступает в случае нарушения срока представления каждого (отдельного) документа.
За непредставление или нарушение сроков представления сведений о физических лицах, предусмотренных пунктом 7.47 договора, более чем на 1 рабочий день- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день непредставления или нарушения сроков представления.
За представление недостоверной информации при представлении сведений о физических лицах, предусмотренных пунктом 7.47 договора – штраф в размере 10 000 руб. (единоразово). Размер штрафа является фиксированным и не изменяется в зависимости от объема представленной недостоверной информации в документе.
23.10.6. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего субподрядчику имущества (строительной техники, расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Субподрядчика) по окончании работ – неустойку в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от договорной цены за каждый день просрочки.
23.10.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований и предписаний организации по проведению строительного контроля по устранению замечаний в части:
Отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (трех) календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);
Отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (трех) календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);
Невыполнения требований организации по проведению строительного контроля о соблюдении положений технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации;
Невыполнения требований организации по проведению строительного контроля о приостановке производства работ на Объекте в связи с выявлением в процессе выполнения строительно-монтажных работ отступлений от положений технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации –
Неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от общей месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение за каждый день просрочки.
Стороны согласовали, что вручение организацией по проведению строительного контроля предписания Субподрядчику является надлежащим извещением субподрядчика о даты выдачи указанного предписания.
23.10.8. В случае, если Подрядчик отказался от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными в пунктах 29.1.2, 29.1.4, 29.1.5 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от договорной цены.
23.10.9. За нарушение срока возврата аванса, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего договора, — неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от суммы возвращенного аванса за каждый день просрочки.
23.11. Субподрядчик несет ответственность в случае ненадлежащего оформления финансовых и иных документов, передаваемых Подрядчику в рамках настоящего договора.
23.12. В случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты труда, указанные в разделе 4 настоящего договора, на срок свыше 30 (тридцати) банковских дней, Подрядчик при условии исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору обязан уплатить Субподрядчику пени в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от сумм просроченного платежа.
23.13. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне содействие в исполнении обязательств.
Сторона, нарушившая обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить этой Стороне причиненные неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
23.14. В случае, если Подрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Субподрядчиком настоящего договора, субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все расходов и убытки, понесенные им вследствие нарушения субподрядчиком прав третьих лиц.
Подрядчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении. Извещает об этом Субподрядчика, который должен за свой счет принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
23.15. А иных случаях, непредусмотренных настоящим разделом договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.16. Уплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает субподрядчик возмещения Подрядчику в полном объеме причиненных убытков сверх штрафных санкций (неустойки).
24.1. Условия настоящего договора являются конфиденциальными. Стороны обязуются не разглашать их, за исключением случаев разглашения условий договора на основании обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 24.3 настоящего договора.
24.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются все полученные Субподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали или станут известными от третьих лиц без участия Сторон.
24.3. Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Подрядчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как во исполнение договора. Не считается разглашением условия настоящего договора сообщения части его условий субподрядчикам, организации по проведению строительного контроля, надзорным органом Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, представление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и оврагов местного самоуправления.
24.4. Субподрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
24.5. Субподрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
24.6. Если Подрядчику будут предъявлены требования, связанные с нарушениями при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, исключительных прав третьих лиц, Субподрядчик полностью возмещает Подрядчику понесенные убытки, включая расходы на юридических консультантов.
24.7. Исключительные права (кроме личных неимущественных прав автора), произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признаваемые объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком договора, возникают непосредственно у Подрядчика и/или эти права переходят к Заказчику по договору, заключённому с ним Подрядчиком, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Подрядчику или Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего договора без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что исключительные права не могут переходить к Подрядчику или Заказчику, считается что субподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше сока эксплуатации Объекта в полном объеме.
24.8. В течение срока выполнения работ или после их завершения Сторона, причинившая другой стороне ущерб, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав, возмещает его в полном объеме.
Если Подрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все расходы и убытки, понесенные им вследствие нарушения Субподрядчиком прав третьих лиц.
24.9. В случае представления Сторонами друг другу информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (в том числе объявленная или фактическая война, террористические акты (за исключением случаев, когда их подготовка и проведение осуществлялось по вине Субподрядчика в связи с нарушением им требований инструкции по пропускному и внутри объектному режимам, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия,. А также издание органами государственной власти актов. Препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным), которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. Инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего договора не относятся.
25.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в бедующем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
25.3. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
25.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего договора.
26.1. Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчеты о ходе выполнения работ и иную испрашиваемую информацию в интересах строительства и реализации связанных с ним иных мероприятий в сроки и по форме, установленным настоящим договором.
26.2. Субподрядчик несет ответственность за несвоевременность, недостоверность и неполноту отчетности, представляемой Подрядчику по настоящему договору.
26.3. Перед началом выполнения работ Субподрядчик представляет плановую информацию о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих. Привлекаемых Субподрядчиком к выполнению работ по договору.
26.4. Ежеквартально Субподрядчиком представляются:
Отчет о ходе выполнения работ на Объекте – в сроки, установленные наблюдательном советом Заказчика, по формам, утвержденным правлением Заказчика;
Отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и работников, привлекаемых Субподрядчиком к строительству Объекта – не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
26.5. Ежемесячно Субподрядчиком представляются:
26.5.1. не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
Отчет об исполнении графика выполнения работ (приложение № 4 к настоящему договору);
Отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и работников, привлекаемых Субподрядчиком к строительству Объекта;
Акт сверки взаиморасчетов между Подрядчиком и Субподрядчиком на последнюю дату предшествующего месяца.
26.5.2. Не позднее 2 (двадцать третьего) числа текущего месяца:
Месячно-суточный график выполнения работ на следующий месяц;
График поставки оборудования на следующий месяц.
26.6. Еженедельно каждый понедельник до 9:00 часов по московскому времени представляются:
Отчет о выполнении месячно-суточного графика выполнения работ;
Отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и работников, привлекаемых Субподрядчиком к строительству Объекта
26.7. Ежедневно до 9:00 часов по омскому времени суток, следующих за отчетным представляется отчет о ходе выполнения работ в соответстивии с месячно-суточным графиком выполнения работ (приложение № 6 к настоящему договору).
26.8. Подрядчик в интересах строительства и реализации связанных с ним иных мероприятий имеет право требовать от субподрядчика представления дополнительной информации и отчётности, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования поставки Субподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Субподрядчиком работам, предварительно за 3 (три) календарных дня письменно уведомив о порядке и сроках представления. Субподрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Подрядчиком отчетность и информацию.
26.9. Субподрядчик одновременно с представлением в порядке, установленным законодательство Российской Федерации, отчетности о деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и оказанием воздействия на природную среду представляет Подрядчику копии такой отчетности, в том числе 2-тп (воздух), 2-тп (водхоз).
27.1. Подрядчик оставляет за собой право рекомендовать Субподрядчику для выполнения работ по системе безопасности Объекта выбрать субподрядчика из числа организаций, обозначенных в списке, подготовленном Подрядчиком и согласованном с Заказником.
27.2. Субподрядчик обязан до момента привлечения в письменном виде согласованных подрядчиков по системе безопасности с Подрядчиком.
27.3. Подрядчик оставляет за собой право определять обязательность наличия Субподрядчика и субподрядчика обязательность дополнительных разрешений и лицензий, связанных с производством работ по системе безопасности Объекта и его коммутации с другими объектами Программы строительства, если необходимость наличия данных дополнительных разрешений и лицензий возникла в период действия настоящего договора.
27.4. Проектная документация, касающаяся системы безопасности Объекта, выдается на бумажном носителе Субподрядчику при условии наличия у него необходимых лицензий и разрешений для получения данных документов в соответствии с грифом уровня секретности и конфиденциальности документа. При отсутствии у Субподрядчика необходимых документов, дающих право на ознакомление с проектными документами, определенными соответствующим грифом, Субподрядчик обязан выдать субподрядчику доверенность на получение указанных документов.
27.5. При отсутствии в Субподрядчика документов, разрешающих ему знакомиться с материалами и проектными документами, в отношении которых установлен гриф «Секретно» или «Конфиденциально», он не вправе требовать от субподрядчика представления указанных материалов. В данном случае Субподрядчик получает от субподрядчика сведения по системе безопасности Объекта в объеме, необходимом ему для производства общестроительных работ.
27.6. В рамках исполнения работ по системе безопасности Объекта и его коммутации с другими объектами Подрядчик и Субподрядчик обязаны подписать с Заказчиком соглашение о неразглашении сведений, касающихся системы безопасности Объекта, а в случае привлечения к выполнению данных работ субподрядчика соглашение о неразглашении сведений, касающихся системы безопасности Объекта, подписывается всеми перечисленными лицами. Указанные соглашения подписываются в день передачи документации, касающейся системы безопасности Объекта.
27.7. Субподрядчик должен планировать и обеспечивать своевременную поставку материалов и изделий, необходимых для производства работ по созданию системы безопасности Объекта, Субподрядчик обязан своевременно представлять Подрядчику сведения, необходимые для планирования и обеспечения поставки указанных материальных средств.
28.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Претензия рассматривается в ответ на нее направляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты поступлению
28.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.3. Настоящий договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с применимым правом (материальным правом Российской Федерации, включая коллизионные нормы).
29.1. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:
29.1.1. исключения Объекта из Программы строительства Объектов;
29.1.2. несоблюдение качества и сроков выполнения работ по настоящему договору, а также сроков реализации связанных со строительством иных мероприятий, в том числе:
Задержка начала выполнения работ (этапов работ) более 15 (пятнадцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
Два и более документально подтверждённых случая отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки Субподрядчика и пр.);
Два и более документально подтверждённых случая
Нарушения сроков выполнения работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения работ;
Два и более документально подтверждённых случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим договором использования;
29.1.3. если Подрядчик в силу изменившихся обстоятельств, считает работу не целесообразной;
29.1.4. непредставления банковской гарантий в порядке, установленном статьей настоящего договора;
29.1.5. утраты Субподрядчиком в од исполнения договора права на выполнение по настоящему договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Субподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим договором;
29.1.6. нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекшей несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.;
29.1.7. расторжения договора между Подрядчик и Заказчиком;
29.1.8. Нарушения Субподрядчиком условий настоящего договора;
29.1.9. иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
29.2. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Подрядчик уведомляет. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком указанного уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении.
29.3. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренных пунктом 29.1 настоящего договора, Субподрядчику возмещаются только расходы, фактически понесены им в связи выполнением настоящего договора до дня его расторжения, если он документально подтверждены.
30.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
30.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору Отношения по договору прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
30.3. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
30.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая новое обязательство, которое вытекает из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему договору.
30.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
30.6. Если при выполнении работ обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой стороне ущерб.
31.1. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
31.2. Перечень приложений к настоящему договору:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
32. Реквизиты м подписи Сторон
Мы предоставляем профессиональные юридические услуги предпринимателям во всех регионах России. Неважно, где ведется Ваш бизнес — мы готовы оказать квалифицированную помощь независимо от географического расположения!
Какие услуги мы предлагаем?
Подготовка любых видов процессуальных документов, включая проекты исков, жалоб, ходатайств и многое другое.
Индивидуальная консультация по правовым вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
Комплексное юридическое сопровождение сделок и проектов любого уровня сложности.
Для оформления заявки на наши услуги достаточно написать нам сообщение через мессенджеры WhatsApp или Telegram,
либо позвонить по телефону +7 908 794 8054.